编号:_________________
工程合作框架协议
甲 方:____________________________
乙 方:____________________________
签订日期:_______年______月______日
工程合作框架协议
甲方:
代表:
址:
电话:
乙方:
代表:
址:
电话:
甲方投资建设______工程(简称该项目)甲乙双方初步协商决定该项目乙方负责工程施工承包方式施工总承包现该工程建设相关事宜达成框架协议:
项目概况
1项目址:
2项目规模:该项目规模分期建设期项目项目约____万方米投资额约元项目总投资约____元
3工期求:建设工期:____天计划开工日期:____年____月____日(具体开工日期甲方开工通知准)计划竣工日期:____年_____月____日
4承包容:乙方承包甲方项目总投资额:____亿元整项目施工务(包括:土建安装工程配套设施)
二计价付款方式
1结算方式:次项目竣工结算采____结算方式
2付款方式:月进度付款
(1)施工单位员进场____天付工程价____%
(2)月已完工程量____支付工程款
(3)体结构封顶付已完工程总量____(月进度款扣)
(4)审计结束付审计价____(扣前支付工程款)剩余____作保修金
(5)保修金退:竣工期满年退____竣工期满二年退____
三甲方责
1甲方协议签订需乙方提供项目相关图纸技术资料便乙方够时完成工程预算乙方收图纸相关技术资料完成工程预算工作报甲方审核
2甲方需完成工程前期相关准备工作做项准备符合乙方施工条件相关前期准备工作完成甲方需乙方出具进场施工通知
3甲方提供工程已具备开工条件手续:
(1)建设工程规划许证
(2)建设工程开工审查表
(3)规划部门签发建筑红线验线通知书
(4)指定监督机构办理具体监督业务手续
(5)建设行政部门审查批准设计图纸设计文件
(6)建筑工程施工图审查备案证书
(7)建设单位驻工代表授权书
(8)建设单位相关部门签订协议书
(9)甲方须提供该项目工程款支付担保
四乙方责
1乙方接甲方出具进场施工通知书____天签订建设工程施工合乙方施工队____日必须进场施工乙方期进场施工甲方权解合
2乙方需保证安全施工文明施工
五保证金支付退
1该项目合履约保证金现金:____元(写:____元整)
2双方签订建设工程施工合甲方提供完工程已具备开工条件手续该项目工程款支付担保乙方接甲方进场通知书桩机机械设备进场____天乙方甲方次性交纳项目保证金民币:____元(写:____元整)迟延长期超____天乙方期交纳该项目合履约保证金甲方权乙方退场
3乙方甲方交纳项目保证金日起算____月甲方次性乙方退该项目合履约保证金现金:____元(写:____元整)迟延长期超____天甲方期退该项目合履约保证金甲方承担违约责
六违约责
1甲方时付款退合履约保证金甲方需乙方支付____元天违约赔偿长延期付款时间超____天时产生损失工期延误均甲方承担乙方关
2乙方期完工交房逾期____元天甲方支付违约金进行处罚长时间超____天
3甲方求退该项目合履约保证金合条款进行支付工程款乙方权担保方承担甲方违约责
七争议解决
协议效期双方发生争议应着相互谅解互惠互利原协商解决果协商成双方____方民法院诉讼
八
1协议式____份双方执____份
2协议合作框架协议合作项目中具体事宜需正式合中进步予明确框架协议正式合作合构成分割整体作甲乙双方合作法律文件
3未事宜双方发生纠纷双方着友互惠态度进行协商补充解决
甲方(签章):
代表(签字):
____年____月____日
乙方(签章):
代表(签字):
____年____月____日
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档