建设工程勘察合(二)
[岩土工程设计治理监测]
工程名称:______________________________
工程点_______________________________
合编号:______________________________
(承包编填)
勘察证书等级:__________________________
发包:________________________________
承包:________________________________
签订日期:______________________________
发包:_____________________________
承包:_____________________________
发包委托承包承担______________________________________________工程项目岩土工程务根中华民国合法国家关法规发包承包协商致签订合
第条:工程概况
11工程名称:___________________________________________________________________________
12工程点:___________________________________________________________________________
13工程规模特征:______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
14岩土工程务(容)技术求:_______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
15承接方式:___________________________________________________________________________
16预订岩土工程工作量:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
第二条:发包承包提供关资料文件
第三条:承包应发包交付报告成果文件
第四条:工期
岩土工程_______年_____月____日开工______年_______月____日完工工期_____天发包承包原未期开工完工交付成果资料时合第八条规定执行
第五条:收费标准支付方式
51岩土工程收费国家规定现行收费标准__________________计取
预算包干中标价加签证实际完成工作量结算等方式计取收费国家规定收费标准中没规定收费项目发包承包行议定
52岩土工程费总额__________元(写________________________)
53合生效发包表约定分____________次承包预付(支付)工程费发包时承包拨付工程费应拨付日起承担应拨付工程费滞纳金
(工程进度)
第六条:变更工程费调整
61岩土工程进行中发包工程容技术求提出变更发包应变更前_________天承包发出书面变更通知否承包权拒绝变更承包接通知_________天提出变更方案文件资料发包收该文件资料日起_________天予确认确认提出修改意见变更文件资料送达日起第_________天行生效延误工期延外变更导致承包济支出损失发包承担
62变更工程费方法(标准)进行调整:____________________________________________
___________________________________________________________________________________________
第七条:发包承包责
71发包责
711发包合第二条规定容规定时问承包提供资料文件完整性正确性时限性负责发包提供述资料文件超规定期限15天承包合规定交付报告成果文件时间延规定期限超15天时承包权重新确定交付报告成果文件时间
712发包求承包合规定时间提前交付报告成果文件时发包应提前天承包支付______________元计算加班费
713开工前发包应办理完毕开工许工作场青苗树木赔偿坟迁移房屋构筑物拆迁障碍物清等工作解决扰民影响正常工作进行关问题承担费
发包应承包提供工作现场已埋藏物(电力电讯电缆种道防设施洞室等)资料具体位置分布图埋藏物清致承包现场工作中发生身伤害造成济损失时发包承担民事责
毒害环境中作业时发包应关规定提供相应防护措施承担关费
书面形式承包提供水准点坐标控制点
发包应解决承包工作现场整道路通行水电承担费
714发包应工作现场周围建筑物构筑物古树名木道线路保护负责承包提出书面具体保护求(措施)承担费
715发包应保护承包投标书报告书文件设计成果专利技术特殊工艺合理化建议未承包意发包复制泄露第三转合外项目发生情况发包应负法律责承包权索赔
716合中关条款规定补充协议中发包应负责
72承包责
721承包合第三条规定容时间数量发包交付报告成果文件质量负责
722承包报告成果文件出现遗漏错误负责修改补充承包遗漏错误造成工程质量事承包负法律责负责采取补救措施外应减收免收直接受损失部分岩土工程费根受损失程度发包支付赔偿金赔偿金额发包承包商定实际损失________%
723承包第三扩散转第二条中发包提供技术资料文件发生述情况承包应负法律责发包权索赔
724遵守国家关部门工作现场关理规定做工作现场保卫环卫工作发包提出保护求(措施)保护工作现场周围建构筑物古树名木线(道)文物等
725合关条款规定补充协议中承包应负责
第八条:违约责
81发包提供资料文件错误准确造成工期延误返工时工期延外发包应承包支付停工费返工费造成质量安全事时发包承担法律责济责
82合履行期间发包求终止解合实际完成工作量支付工程费
83发包时支付工程费(进度款)承包约定支付时间10天发包发出书面催款通知发包收通知求付款承包权停工工期延发包应承担滞纳金
84承包原延误工期未规定时间交付报告成果文件延误天应承担工程费千分计算违约金
85交付报告成果文件达合约定条件部分发包求承包返工承包发包求时间返工直符合约定条件承包原达约定条件承包承担返工费返工达约定条件承包承担违约责根造成损失程度发包支付赔偿金赔偿金额高超返工项目收费
86发包求提交报告成果实反映质状况造成设计质量事责承包方承担
第九条:材料设备供应
91发包承包应负责供应材料设备负责提供产品合格证明发包承包代表验收认设计规范求符产品应重新采购符合求产品发包承包代表重新验收认定承担发生费造成停窝工原承包责负原发包应承包支付停窝工费
92承包需代材料时须发包代表批准方增减费发包承包商定
第十条:报告成果文件检查验收
101发包负责组织承包交付报告成果文件进行检查验收设计院确认
102发包收承包交付报告成果文件_________天检查验收完毕出具检查验收证明示承包已完成务逾期未检查验收视接受承包报告成果文件
103隐蔽工程工序质量检查承包检书面通知发包检查发包接通知天组织质检检验合格发包承包签字方进行道工序检验合格承包限定时间修补重新检验直合格发包接通知24时未现场检验承包延工程工期发包应赔偿停窝工损失
104工程完工承包发包提交岩土治理工程原始记录竣工图报告成果文件发包应_________天组织验收符合规定求存质量问题承包应采取效补救措施
105工程未验收发包提前擅动发生质量安全问题发包承担责发包开始日期完工日期
106完工工程验收符合合求质量标准验收日起__________天承包发包移交完毕发包时接致已验收工程发生损失应发包承担
第十条:合未事宜发包承包协商致签订补充协议补充协议合具等效力
第十二条:约定事项:________________________________________________________________
第十三条:争议解决办法
合发生争议时发包承包应时协商解决建设行政部门调解协商调解成时发包承包意
________________仲裁委员会仲裁发包承包未合中约定仲裁机构事未达成书面仲裁协议民法院起诉
第十四条:合生效终止
合发包承包签字盖章生效规定省级建设行政部门规定审查部门备案发包承包认必时项目工商行政理部门申请鉴证发包承包履行完合规定义务合终止
合式_____________份发包_____________份承包_____________份
发包名称: 承包名称:
(盖章) (盖章)
法定代表: 法定代表:
委托代理:(签字) 委托代理:(签字)
住 : 住 :
邮政编码: 邮政编码:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
开户银行: 开户银行:
银行帐号: 银行帐号:
建设行政部门备案: 鉴证意见:
盖章) (盖章)
备案号: 办:
备案日期: 年 月 日 鉴证日期: 年 月 日
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档
相关文档
建设工程勘察设计合同
发包方委托承包方进行_________勘察设计任务。根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,结合该工程的具体情况,为明确责任,协作配合,搞好该工程勘察设计
建设工程勘察合同
为了明确建设单位与勘察单位的经济责任,分工协作,相互促进,多快好省地完成建设项目的勘察任务,根据已被正式批准的建设项目计划,经双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。
建设工程勘察设计合同
建设工程勘察设计合同(2)委托方____(以下简称甲方) 承包方____(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订...
建设工程勘察合同
建设工程勘察合同项目名称:项目建设地点:合同编号:(由承接方编填)委托方:承接方:签订日期委托方 (以下简称甲方)承接方 (以下简称乙方) 甲方委托乙方进行 勘...
建设工程勘察合同
建设工程勘察合同订立合同双方: 建设单位:____以下简称甲方; 勘察单位:____勘察院,以下简称乙方。 为了明确建设单位与勘察单位的经济责任,分工协作,相互促进,多快好省地完成...
建设工程勘察合同2
建设工程勘察合同建筑安装工程勘察合同建设单位: 合同编号: 工程名称: 工程地点: 保密程度: 二00________年_____月______日订建筑安装工程勘察合同订立合同双方:...
建设工程勘察合同范本
为了明确建设单位与勘察单位的经济责任,分工协作,相互促进,多快好省地完成建设项目的勘察任务,根据已被正式批准的建设项目计划,经双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。
2017年建设工程勘察合同4篇
建设工程勘察合同4篇本文目录1. 建设工程勘察合同2. 建设工程勘察合同(GF----0204)(岩土工程设计、治理、监测)3. 建设工程勘察设计委托合同(一)4. 建设工程勘察劳动合同范本 ...
深圳市建设工程勘察合同
深圳市建设工程勘察合同 工程名称:_______________________________ 工程地点:_______________________________ 合同编号:__...
建设工程勘察设计合同(一)
建设工程勘察设计合同(一) 发包方:_____________________ 承包方:_____________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合...
2018年建设工程勘察合同书
建设工程勘察合同书 项目名称:_________ 项目建设地点:_________ 合同编号:_________ 委托方(甲方):_________ 承接方(乙方):________...