工程点:新化县第三中学
发 包 :湖南省宏星建筑限公司
承 包 :湖南**鑫宇钻井桩基础劳务限公司
订立日期: 2013 年 8 月 6 日
新化县第三中学公租房工程承包合
发包方(简称甲方)湖南省宏星建筑限公司
承包方(简称乙方) 湖南**鑫宇钻井桩基础劳务限公司
新化县第三中学公租房工程甲方中标承建甲方现桩基工程发包乙方双方根中华民国建筑法中华民国合法相关法律行政法规遵循等愿公诚实信原甲乙双方新化县第三中学公租房桩基工程施工承包事项协商致订立合双方遵执行
第条 工程概况
工程名称:新化县第三中学公租房桩基工程
二工程点:新化县第三中学
三工程建设规模:桩径400mm单根桩长12m左右桩数400根
第二条 工程承包方式
工程采桩米单价包干包工包料包工期包机械设备包质量包进度包电费包负盈亏等包干形式
第三条 承包范围容
新化县建筑设计院设计施工图纸设计变更图纸会审记录等技术文件求负责桩孔钻孔钢筋笼制作安装混凝土浇灌养生(桩帽凿桩余土外运甲方负责特殊质情况甲乙双方协商解决)
第四条 工程造价
工程采单价包干形式包干单价米1499元包干
二桩长度开钻然面桩尖标高长度计算
三新增工程量设计变更建设单位监理现场签证准指遇特殊质情况溶洞增加工程量遇特殊质情况钻需排障碍物增加工程等双方先协商施工
四工程造价工程包干价×桩总长度+新增签证工程量
第五条 工程款支付结算
甲方设备进场支付5万元进场款设备开钻星期支付5万元乙方款工程进度款中分期扣甲方
二乙方桩施工完50甲方支付已完工程量50工程款乙方乙方桩施工完成100甲方支付已完总工程量50
三桩基承载力完整性检测合格星期支付总造价80工程款乙方
四甲方施工±0000±0000验收合格星期支付总造价100乙方
第六条 施工工期
该工程总工期30天开始钻孔成桩日开始计算工期特殊天气施工外
二工程实行工期罚制度提前天奖 1000 元延迟天罚 1000 元奖罚金额合计超工程总价1
三工程量增加遇特殊质情况等工期延双方签证准
第七条 工程质量材料供应
乙方应确保工程质量合格杜绝三类桩达合约定质量求乙方负责返工补正达设计求发生切费乙方负甲方关
二乙方必须严格施工图纸设计文件图纸会审国家颁发建设工程施工验收规范技术规程标准进行施工接受甲方派驻现场代表监理监督
三乙方施工中发生质量事应时报告甲方派驻代表监理报建设工程质量监督站般事处理结果应送甲方质量监督站备案重质量事处理国家关规定程序处理工程建设中发生施工质量原造成重质量事乙方项目负责负终身责质量事处理费损失乙方全部负责
四工程具备隐蔽达中间验收部位乙方先进行检隐蔽中间验收前48时书面形式通知甲方设计单位进行验收乙方准备验收记录验收合格监理方甲方设计单位验收记录签字乙方方进行隐蔽继续施工验收合格乙方监理方甲方设计单位限定时间整改重新验收乙方程度办理切损失均乙方承担甲方等单位48时未予回应乙方行检查验收合格进行道工序施工应作记录甲方应予承认监理方甲方设计否进行验收提出已隐蔽工程重新检验求时乙方应求进行剥离开孔检验重新覆盖修复检查合格甲方承担发生全部费相应延工期检验合格乙方承担发生全部费工期予延
五工程设备材料必须符合设计规范求时关规定提供质量合格证进场验收合格方工程工采购材料质量均乙方负责材料合格造成济损失均乙方负责
六材料代设计修改必须原设计单位书面意监理甲方签字方工程
七乙方配合检测试验检测费甲方负责
第八条 竣工验收竣工结算
竣工验收
工程竣工验收国家颁发施工验收规范质量检验标准设计施工图竣工验收时乙方应提供竣工资料甲方:
隐蔽工程验收记录中间交工验收记录等施工技术资料完整竣工验收资料式叁份竣工验收费甲方负责
二竣工结算
工程竣工验收合格甲乙双方合约定相关条款办理竣工结算竣工结算甲方应星期乙方审定乙方应合条款约定份数期限甲方提交竣工付款申请单提供相关证明材料竣工付款甲方应±0000验收星期付清乙方
第九条 甲乙双方责
甲方责
() 甲方乙方提供施工图二套提供现场坐标控制点水准点派出现场施工代表监理员监督施工质量时验收隐蔽工程签证工程济签证单
(二) 甲方未合规定履行应负责导致工期延误工期延
(三) 甲方权监督乙方进度款确保材料款民工工资时支付位
(四) 甲方负责施工水电(200KW)接施工现场红线边装总施工水电总表负责施工水费
(五) 施工中发现乙方偷工减料行甲方权次罚款壹仟元累计发现三次造成严重损失甲方权解施工合外选择施工队伍切损失乙方负
(六)免费提供乙方施工需时活动板房
(七)负责乙方设备进场费叁万捌仟元整乙方设备进场2天付乙方
(八)根工程特点乙方采拌混凝土甲方应协商商品混凝土关部门关系混凝土试压材料检测费乙方负责
(九)甲方原造成乙方设备进场施工乙方设备进入施工现场甲方应赔偿乙方实际损失等费
(十)甲方协调关工农矛盾协调工程验收关事宜等
二乙方责
() 设计文件技术规范监理工程师指令精心组织施工
(二) 负责桩机进场资料桩基工程技术资料收集整理档竣工提交完整竣工验收文件叁套
(三) 施工单位引起工农矛盾施工单位处理负责
(四) 服甲方代表监理单位理文明施工保持环境卫生
(五) 负责施工程中安全生产理安全事责费承担
(六) 保证民工工资时发放拖欠民工工资确保民工稳定否甲方权直接代付民工工资乙方工程进度款扣
(七) 居委会签订协议搞计划生育
(八) 乙方规范求施工服甲方监理理甲方权解合造成切损失乙方负责
(九) 编制施工组织设计施工方案施工总进度计划材料设备成品半成品等进场计划施工水电计划合生效15天送交甲方
(十) 禁止乙方转包工程务
(十) 乙方必须规定块范围组织施工修建建设施堆放材料进出场安装施工设备等
第十条 违约责
乙方违约责
() 乙方必须时完工工程合规定工期交付第六条处罚
(二) 工程质量符合合求规定负责偿返工达标准修理返工造成逾期交付条第()款规定承担逾期违约金
(三) 施工符合安全文明施工负责部门求完善达标连续出现二次安全设施合格限期整改合格甲方采取强制措施**托施工单位补救加强措施费乙方承担
(四) 工程许转包转包情况甲方权解合产生切责费乙方负责保证金退
(五) 施工程中乙方原停工(连续停工时间达三天)造成工程继续施工甲方权解合行组织施工单位施工乙方异议已完成合格工程量甲方组织关单位进行残方验收残方造价合标准70进行结算
二甲方违约责
() 未合规定履行应负责竣工日期延
(二) 设计变更设计错误造成返工应采取措施弥补减少损失实际损失会监理实签订乙方
(三) 工程未验收甲方私提前进行道工序施工发生质量问题甲方承担责
(四) 未合约定支付工程款乙方协商成乙方权停工延期工程验收责甲方负责
(五) 甲方原导致工程暂时停工3天甲方应负责乙方现场施工员工资设备窝工窝工费停工超10天视甲方严重违约乙方权求甲方解合赔偿乙方损失
第十条 纠纷解决办法
() 甲方乙方采购支付劳务纠纷外关系矛盾等济纠纷承担连带责合外第三方乙方原导致第三方甲方张权利致甲方受损失甲方权直接乙方追偿乙方工程款中抵扣
(二) 执行合发生争议事双方协商解决协商成法工程辖权新化县民法院提请诉讼
第十二条 附
() 合式肆份甲方贰份乙方贰份具等法律交
(二) 合甲乙双方签字生效工程(基础)竣工验收符合合求甲乙双方结清工程款合失效
(三) 合未事宜双方协商致签订补充协议合具等法律效力
第十五条 合组成
甲方邀招标文件乙方投标文件中标通知书工程施工中变更文件均合组成部分
甲方: 乙方:
签订时间 年 月 日
1
文香网httpwwwxiangdangnet
《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档