发包方:(简称甲方)
承包方:(简称乙方)
甲方根工程需深圳笑常开酒店三楼装修工程包工包料承包乙方施工完成明确双方责权利义务关系特订条款信守执
工程名称址:深圳笑常开酒店三楼沐足城
二承包范围:
包工包料包安全施工完成(具体施工容甲方核准报价单准)
三质量求工期:
1甲方乙方确定材料样品购买装饰材料
2市场单价等级现行质量验收评定标准进行验收
3施工工期:____年____月____日____年____月____日____天
四承包价格付款办法:
1工程价格:预算价____计算合价壹佰叁拾万元正(____元)(单价含发票)
2现场施工时预算工程量出入实际做工程量结算
3付款方法:工程形象进度付款____(装饰材料进场付________万元民币吊天花架做木工基础付款____元民币开始油漆时付款________万元民币)余尾款工程竣工验收合格付清(增加工程工程款应完工时起支付)
五安全生产:
乙方进场施工员必须严格安全生产操作规程安全施工施工程中万发生安全事分概乙方行承担
六工程保修:
工程保修期年保修期出现非损坏甲方通知乙方修理乙方____时应进行修理
七合违约:
1甲乙双方觉履行合条款规定违约合执行程中违反合条款约定违约方应承担责赔偿损失
2甲方延迟支付进度款相应延长工期延迟天罚款____元民币
3乙方期竣工交付延期天罚款____元民币
4甲方原延期迟竣工延迟天甲方支付乙方____元民币
5非乙方原造成停水停电抗拒素影响导致停工____时(合期累计计算)工期相应延
八合未事宜双方协商解决
九合式二份双方执份双方签字盖章生效工完帐清行废止
十工程完工十天甲方必须进行验收逾期作默认验收处理
甲方(公章):__________ 乙方(公章):__________
法定代表(签字):__________ 法定代表(签字):__________
____年____月____日 ____年____月____日
建筑装饰合书样(二)
甲乙双方协商达成协议:
法代表:__________ 联系电话:__________
二工程名称:
三工程范围工程量:
四甲方求:
五承包方式:包工包料
六工程总造价:(详见预算表)
七工期:____年____月____日始____年____月____日竣工开工日期延误延
八双方责:
1乙方设计求期保质完成工程切实国家规定标准施工
2甲方应双方协议范围支持乙方施工保证水电通道场畅通稳定
九工程延期:
1抗拒力造成法施工工期延
2甲方原造成工期延期工期延
十工程验收:
1甲方发现工程质量问题应____时通知乙方限期令改正终止合
2关国家标准做验收
十工程结算:
1乙方进场前甲方预付工程款工程总造价
2乙方隐蔽工程验收支付进度款工程总造价
3工程竣工付工程总造价
十二工程维修:
1工程保修期____年保修期确乙方施工正常情况发生质量问题乙方应马维修
2正常造成损坏属保修范围采偿维修方式
十三违约责:
1乙方原造成工期延误乙方应付甲方日千分二罚款
2甲方原造成工程工程结算延误甲方应乙方付日千分二罚款
十四未事宜双方协商定
十五合式两份甲方持份乙方持份签字生效工程结算失效
甲方(公章):__________ 乙方(公章):__________
法定代表(签字):__________ 法定代表(签字):__________
____年____月____日 ____年____月____日
建筑装饰合书样(三)
发包(简称甲方):__________
承包(简称乙方):__________
中华民国合法中华民国建筑法关法律行政法规遵循等愿公诚实信原双方建设工程装饰施工事项协商致意订立合
工程概况
工程名称:__________
工程点:__________
二工程承包范围
承包范围:__________
三合工期
开工日期:__________
竣工日期:__________
(遇天气甲方原法施工工期延)
四质量标准
工程质量标准:合格
五工程价款结算方式
1总造价:(写)____
2工程款结算方式:
①合签定乙方材料进场三天甲方支付乙方总工程款____作备料款
②泥工工作结束木工进场前甲方支付乙方总工程款____作进度款木工工作结束油漆工进场前甲方支付乙方总工程款____作进度款
③余款总工程款____工程竣工决算七天付清(工程施工完毕双方签证单价价格实际完成工程量进行决算)
六施工准备双方义务
(1)甲方工作
①甲方指派____甲方代表负责合履行工程进度进行监理工程竣工验收乙方施工时甲方应提供水电腾空室物品工程装饰申报相关事宜方便乙方施工
(2)乙方工作
①甲方进行施工图纸做法说明现场交底拟定方案进度计划
②指派____乙方代表负责合履行求组织施工保质保量期完成施工务解决乙方负责项事宜
③严格执行关施工现场理规定
④乙方行组织员进行施工提供施工需设施
七安全生产
乙方施工期间应加强安全生产文明施工乙方原发生安全事责损失费乙方行负责承担甲方原造成乙方发生安全事责造成济损失甲方全部负责承担
八施工容工期变更施工程中甲方提出设计修改意见增加工程项目必须提前乙方取联系造成费增加工期改变甲乙双方协商确认实际增加结算
九工程质量竣工验收方法
①工程施工图纸甲乙双方认设计变更方案关求质量评定验收标准
②乙方原造成质量事返工费乙方承担工期变甲方原造成质量事造成返工费甲方承担
③乙方工程完工拾天作出工程结算书送达甲方甲方周组织员进行工程量复核乙方施工容甲方正常乙方保修期壹年
十违约责
(1)合签订生效甲乙双方应履行合规定项条款(包括双方确认合附件预算图纸等)擅变更解
(2)未甲方意乙方擅改变施工方案甲方权求乙方恢复原状发生损失乙方负责承担损失改变施工方案必须双方协商意方施工
十约定事项
十二纠纷处理
装饰装修工程发生纠纷双方友协商解决协商成方江山市民法院提起诉讼
十三合双方签字盖章行生效未事宜双方签订补充协议补充协议合具等效力合式____两____份双方执____壹____份
甲方(公章):__________ 乙方(公章):__________
法定代表(签字):__________ 法定代表(签字):__________
____年____月____日 ____年____月____日
建筑装饰合书样(四)
发包方(甲方):
承包方(乙方):
中华民国合法建筑装饰装修理规定法律法规结合工程具体情况双方达成协议
第1条工程概况
1l工程名称:
12工程点:
13承包范围:
14承包方式:
15工期:天工程____年____月____日开工____年____月____日竣工
16工程质量:
17合价款(民币写):
第2条甲方工作
2l开工前天乙方提供确认施工图纸作法说明份乙方进行现场交底全部腾空部分腾空房屋消影响施工障碍物部分腾空房屋中滞留家具陈设等采取保护措施乙方提供施工需水电气电讯等设备说明注意事项办理施涉种申请批件等手续
22指派甲方驻工代表负责合履行工程质量进度进行监督检查办理验收变更登记手续事宜
23委托监理公司进行工程监理监理公司命监理工程师职责监理合中应明确合副交乙方份
24负责保护周围建筑物装修设备线古树名木绿等受损坏承担相应费
25确实需拆改原建筑物结构设备线负责关部问办理相应审批手续
26协调关部门做现场保卫消防垃圾处理等工作承担相应费
第3条乙方工作
31参加甲方组织施工图纸作法说明现场交底拟定施工方案进度计划交甲方审定
32指派乙方驻工代表负责合履行求组织施工保质保量期完成施工务解决乙方负责项事宜
33严格执行施工规范安全操作规程防火安全规定环境保护规定严格图纸作法说明进行施工做项质量检查记录参加竣工验收编制工程结算
34遵守国家方政府关部门施工现场理规定妥善保护施工现场周围建筑物设备线等受损坏做施工现场保卫垃圾清运等工作处理施工带扰民问题周围单位(住户)关系
35施工中未甲方意关部门批准意拆改原建筑物结构种设备线
36工程竣工未移交甲方前负责现场切设施工程成品进行保护
第4条关工期约定
4l甲方求合约定工期提前竣工时应征乙方意支付乙方赶工采取措施费
42甲方未约定完成工作影响工期工期延
43乙方责期开工中途停工影响工期工期延
44设计变更非乙方原造成停电停水停气抗力素影响导致停工8时(周累计计算)工期相应延
第5条关工程质量验收约定
51工程施工图纸作法说明设计变更建筑装饰工程施工验收规范(jgj73-91)建筑安装工程质量检验评定统标准(gbj30-88)等国家制定施工验收现范质量评定验收标准
52工程质量应达国家质量评定标准
53甲乙双方应时办理隐蔽工程中间工程检查验收手续甲方时参加隐蔽工程中间工程验收乙方行验收甲方应予承认甲方求复验时乙方应求办理复验复验合格甲方应承担复验费造成停工工期延复验合格复验返工费乙方承担工期予延
54甲方提供材料设备质量合格影响工程质量返工费甲方承担工期延
55乙方原造成质量事返工费乙方承担工期延
56工程竣工乙方应通知甲方验收甲方接验收通知日组织验收办理验收移交手续甲方规定时间未组织验收需时通知乙方定验收日期
第6条关工程价款结算约定
6l双方商定合价款采第种:
固定价格
固定价格加%包干风险系数计算包干风险包括容
调价格:深圳市关工程计价规定计算造价关规定进行调整竣工结算
62合生效甲方分次表约定支付工程款尾款竣工结算时次结清
拨款分次进行拨款%金额
63工程竣工验收乙方提出工程结算关资料送交甲方甲方接述资料天审查完毕期未提出异议视意天
结清尾款
第7条关材料供应约定
7l工程甲方负责采购供应材料设备(见附表)应符合设计求合格产品应时供应现场约定乙方提货甲方应提货手续移交乙方乙方承担运输费甲方供应材料设备发生质量问题规格差异工程造成损失责甲方承担甲方供应材料乙方验收乙方负责保甲方应支付材料价值%保费乙方保造成损失乙方负责赔偿
72乙方采购村料设备符合质量求规格差异应禁止已工程造成损失乙方负责
第8条关安全生产防火约定
8l甲方提供施工图纸作法说明应符合中华民国消防条例关防火设计规范
82乙方施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程建筑安装工安全操作规程中华民国消防条例相关法规规范
83甲方确认图纸作法说明违反关安全操作规程消防条例防火设计规范导致发生安全火灾事甲方应承担产生切济损失
84乙方施工生产程中违反关安全操作规程消防条例导致发生安全火灾事乙方应承担引发切济损失
第9条奖励违约责
9l甲方原导致延期开工中途停工甲方应补偿乙方停工窝工造成损失停工窝工天甲方支付乙方元甲方合约定拨付款拖期付款额%支付滞纳金
92乙方原逾期竣工逾期天乙方支付甲方元违约金甲方求提前竣工支付赶工措施费外提前天甲方支付乙方元作奖励
93乙方甲方求全部部分工程项目达优良标准时合52款增加优质价款外甲方支付乙方元作奖励
94乙方应妥善保护甲方提供设备现场堆放家具陈设工程成品造成损失应价赔偿
95甲方未办理装修手续擅意拆改原建筑物结构设备线发生损失事(包括罚款)甲方负责承担损失
96未甲方意乙方擅拆改原建筑物结构设备线发生损失事(包括罚款)乙方负责承担损失
97方原合法继续履行时应通知方办理合终止协议责方赔偿方造成济损失
第10条争议纠纷处理
10l合履行期间双方发生争议时影响工程进度前提双方采取协商解
建筑装饰合书样(五)
发包方(甲方):__________
承包方(乙方):__________
中华民国合法建筑装饰装修理规定法律法规结合工程具体情况双方达成协议
第1条工程概况
1l工程名称:
12工程点:
13承包范围:
14承包方式:
15工期:____天工程____年____月____日开工____年____月____日竣工
16工程质量:
17合价款(民币写):__________
第2条甲方工作
2l开工前____天乙方提供确认施工图纸作法说明份乙方进行现场交底全部腾空部分腾空房屋消影响施工障碍物部分腾空房屋中滞留家具陈设等采取保护措施乙方提供施工需水电气电讯等设备说明注意事项办理施涉种申请批件等手续
22指派甲方驻工代表负责合履行工程质量进度进行监督检查办理验收变更登记手续事宜
23委托监理公司进行工程监理监理公司命监理工程师职责监理合中应明确合副交乙方____份
24负责保护周围建筑物装修设备线古树名木绿等受损坏承担相应费
25确实需拆改原建筑物结构设备线负责关部问办理相应审批手续
26协调关部门做现场保卫消防垃圾处理等工作承担相应费
第3条乙方工作
31参加甲方组织施工图纸作法说明现场交底拟定施工方案进度计划交甲方审定
32指派乙方驻工代表负责合履行求组织施工保质保量期完成施工务解决乙方负责项事宜
33严格执行施工规范安全操作规程防火安全规定环境保护规定严格图纸作法说明进行施工做项质量检查记录参加竣工验收编制工程结算
34遵守国家方政府关部门施工现场理规定妥善保护施工现场周围建筑物设备线等受损坏做施工现场保卫垃圾清运等工作处理施工带扰民问题周围单位(住户)关系
35施工中未甲方意关部门批准意拆改原建筑物结构种设备线
36工程竣工未移交甲方前负责现场切设施工程成品进行保护
第4条关工期约定
4l甲方求合约定工期提前竣工时应征乙方意支付乙方赶工采取措施费
42甲方未约定完成工作影响工期工期延
43乙方责期开工中途停工影响工期工期延
44设计变更非乙方原造成停电停水停气抗力素影响导致停工8时(周累计计算)工期相应延
第5条关工程质量验收约定
51工程施工图纸作法说明设计变更建筑装饰工程施工验收规范(jgj73-91)建筑安装工程质量检验评定统标准(gbj30-88)等国家制定施工验收现范质量评定验收标准
52工程质量应达国家质量评定____标准
53甲乙双方应时办理隐蔽工程中间工程检查验收手续甲方时参加隐蔽工程中间工程验收乙方行验收甲方应予承认甲方求复验时乙方应求办理复验复验合格甲方应承担复验费造成停工工期延复验合格复验返工费乙方承担工期予延
54甲方提供材料设备质量合格影响工程质量返工费甲方承担工期延
55乙方原造成质量事返工费乙方承担工期延
56工程竣工乙方应通知甲方验收甲方接验收通知____日组织验收办理验收移交手续甲方规定时间未组织验收需时通知乙方定验收日期
第6条关工程价款结算约定
6l双方商定合价款采第____种:
(1)固定价格
(2)固定价格加____%包干风险系数计算包干风险包括____容
(3)调价格:深圳市关工程计价规定计算造价关规定进行调整竣工结算
62合生效甲方分____次表约定支付工程款尾款竣工结算时次结清
拨款分____次进行拨款____%金额
63工程竣工验收乙方提出工程结算关资料送交甲方甲方接述资料____天审查完毕期未提出异议视意____天
结清尾款
第7条关材料供应约定
7l工程甲方负责采购供应材料设备(见附表)应符合设计求合格产品应时供应现场约定乙方提货甲方应提货手续移交乙方乙方承担运输费甲方供应材料设备发生质量问题规格差异工程造成损失责甲方承担甲方供应材料乙方验收乙方负责保甲方应支付材料价值%保费乙方保造成损失乙方负责赔偿
72乙方采购村料设备符合质量求规格差异应禁止已工程造成损失乙方负责
第8条关安全生产防火约定
8l甲方提供施工图纸作法说明应符合中华民国消防条例关防火设计规范
82乙方施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程建筑安装工安全操作规程中华民国消防条例相关法规规范
83甲方确认图纸作法说明违反关安全操作规程消防条例防火设计规范导致发生安全火灾事甲方应承担产生切济损失
84乙方施工生产程中违反关安全操作规程消防条例导致发生安全火灾事乙方应承担引发切济损失
第9条奖励违约责
9l甲方原导致延期开工中途停工甲方应补偿乙方停工窝工造成损失停工窝工天甲方支付乙方____元甲方合约定拨付款拖期付款额____%支付滞纳金
92乙方原逾期竣工逾期天乙方支付甲方元违约金甲方求提前竣工支付赶工措施费外提前天甲方支付乙方____元作奖励
93乙方甲方求全部部分工程项目达优良标准时合52款增加优质价款外甲方支付乙方____元作奖励
94乙方应妥善保护甲方提供设备现场堆放家具陈设工程成品造成损失应价赔偿
95甲方未办理装修手续擅意拆改原建筑物结构设备线发生损失事(包括罚款)甲方负责承担损失
96未甲方意乙方擅拆改原建筑物结构设备线发生损失事(包括罚款)乙方负责承担损失
97方原合法继续履行时应通知方办理合终止协议责方赔偿方造成济损失
第10条争议纠纷处理
10l合履行期间双方发生争议时影响工程进度前提双方采取协商解决
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档